Юридический форум сайта

Закажите юридические услуги от бюро А. Готта, т. 8 (495) 626-48-79

Вернуться   Юридический форум сайта "Где закон" - бесплатные юридические консультации, вопросы юристам > Основной юридический форум > Образцы документов
Имя (ник)
Пароль
Регистрация Справка Пользователи Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Образцы документов Иски, заявления, жалобы и прочие документы

Ответ
 
Опции темы
Старый 13.03.2007, 20:25   #1
hanum
Новичок
 
Регистрация: 28.02.2007
Адрес: Москва
Сообщения: 10
Поблагодарили 1 раз
hanum репутация больше 10 баллов
По умолчанию Поставка оборудования

Уважаемые юристы помогите пожалуйста составить договор поставки оборудования. Какие моменты мне надо предусмотреть при составлении и заключении данного договора? Заранее благодарю.
hanum вне форума   Ответить с цитированием
Sponsored Links
Старый 13.03.2007, 20:45   #2
Malrow
Super Moderator
 
Регистрация: 02.08.2006
Адрес: Москва
Сообщения: 10,745
Поблагодарили 2,135 раз(а)
Malrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 баллов
По умолчанию

Вот, например..


ДОГОВОР N ____
поставки оборудования

г. _____________ "___"________ ____ г.

_______________________, Россия, именуем__ ниже "Покупатель",
(полное наименование организации)

в лице _______________, действующего на основании _______________,
(должность, Ф.И.О.) (Устава, Положения)

с одной стороны, и фирма ________________________________________,
(полное наименование фирмы, страна)

именуем__ ниже "Продавец", в лице главного представителя ________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые "стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется
принять и оплатить оборудование на условиях ______________________
(указать место,

_____________________________________ в соответствии с Приложением
где будет монтироваться оборудование)

N 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Общая стоимость оборудования составляет сумму,
эквивалентную на момент поставки _________ (_____________________)
(сумма цифрами и прописью)

долларам США по курсу ЦБ РФ с учетом НДС _____%.
2.2. Цена оборудования включает расходы, связанные с
экспортной упаковкой, доставкой до ______, погрузкой, хранением,
таможенными пошлинами и таможенной "очисткой" груза в месте
назначения, производимой в таможне на складе в г. _____ Продавцом.
2.3. Цены являются окончательными и не изменяются в течение
действия Договора. Договор вступает в силу после подписания обеими
Сторонами.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Оборудование по настоящему Договору должно быть
поставлено в течение _______ после подписания настоящего Договора.
Датой поставки считается дата монтажа оборудования Продавцом и
письменного уведомления Продавцом Покупателя о готовности передачи
оборудования по пприемо-сдаточному акту в месте поставки по
настоящему Договору.
3.2. Особым условием поставки оборудования по настоящему
Договору является право Покупателя в течение ____(_______) месяцев
(начиная с момента поставки по настоящему Договору) безвозмездно
эксплуатировать поставляемое оборудование в целях исследования его
потребительских (эксплуатационных) качеств и выявления потребности
в его приобретении. Пользование оборудованием будет осуществляться
на основании отдельного договора, который заключается одновременно
с настоящим Договором и является его неотъемлемой частью.
3.3. Не позднее срока, указанного в п. 3.2 настоящего
Договора, Покупатель обязан либо вернуть оборудование Продавцу,
либо перечислить денежные средства в размере, указанном в п. 2.1
настоящего Договора, на банковский счет Продавца. Платежи
осуществляются Покупателем по следующим реквизитам: ______________
(указать
______________________.
банковские реквизиты)

3.4. Покупатель имеет право в течение срока, указанного в
п. 3.2 настоящего Договора, отказаться от приобретения
оборудования и вернуть его Продавцу. Отказ должен быть выполнен
в письменной форме. Если Покупатель в течение срока, указанного в
п. 3.2 настоящего Договора, не заявит об отказе от приобретения
оборудования, то это будет свидетельствовать о его готовности
оплатить Продавцу договорную цену и к нему могут быть применены
штрафные санкции за просрочку оплаты в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.5. Письменное уведомление об отказе от приобретения
оборудования направляется Покупателем заказным письмом
(телеграммой) по следующим адресам: _____________________________.

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

4.1. Право собственности на оборудование переходит от Продавца к Покупателю после перевода последним денежных средств, обусловленных настоящим Договором, на банковский счет Продавца, указанный в п. 3.3. Риск случайной гибели или порчи оборудования лежит на владельце оборудования.

5. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

5.1. Качество поставляемого оборудования должно полностью соответствовать техническим спецификациям, прилагаемым к настоящему Договору.
5.2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет _________ с даты поставки.

6. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
6.2. В случае если стороны не придут к согласию, материалы по данному конфликту передаются для его разрешения в Арбитражный суд г. _________.
6.3. Применимым правом по данному Договору является законодательство Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.
7.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот срок продлевается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.
7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торговой палатой или другой компетентной организацией соответствующей Стороны. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.
7.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из Сторон длится более ____ месяцев, другая Сторона имеет право полностью или частично аннулировать настоящий Договор без обязательств о возмещении возможных убытков (включая расходы) Стороны, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

8. САНКЦИИ

8.1. В случае просрочки оплаты против сроков, указанных в Договоре, Покупатель уплачивает Продавцу пеню от суммы Договора в размере ___% за каждый день просрочки.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
9.2. Все дополнения и Приложения к данному Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями сторон.
9.3. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.
9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель:
__________________________________________________ ________________
__________________________________________________ ________________
__________________________________________________ ________________

Продавец:
__________________________________________________ ________________
__________________________________________________ ________________
__________________________________________________ ________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Покупатель: Продавец:

______________________ _______________________

М.П. М.П.
Malrow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 20:45   #3
Malrow
Super Moderator
 
Регистрация: 02.08.2006
Адрес: Москва
Сообщения: 10,745
Поблагодарили 2,135 раз(а)
Malrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 баллов
По умолчанию

ДОГОВОР ПОСТАВКИ N __________

г. ___________
"__"________ ___ г.

_______________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора ______________, действующ___ на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора ____________, действующ___ на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "стороны", а по отдельности "сторона" заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя оборудование, далее "Оборудование", количество, ассортимент и общая стоимость которого установлена в Приложении N 1, к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью, а Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование в размере, порядке и сроки, установленные в Приложении N 1.
1.2. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком со склада в г. ______. Право собственности на Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания уполномоченными представителями сторон акта передачи оборудования. Оборудование считается предоставленным в распоряжение Покупателя, когда к сроку, предусмотренному в Приложении N 1, Оборудование готово к передаче в надлежащем месте и Покупатель уведомлен о готовности Оборудования к передаче.

2. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Качество поставляемого по настоящему Договору Оборудования должно соответствовать стандартам фирмы-производителя. Комплектация поставляемого Оборудования должна соответствовать спецификации, указанной в Приложении N 1 к настоящему Договору.

3. ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖА

3.1. Общая стоимость поставляемого Оборудования указывается в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Оплата производится следующим образом: в размере 100% суммы, указанной в Приложении N 1, в течение 10 рабочих дней с момента выставления счета Продавцом Поставщику.

4. ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Поставщик обязуется поставить Оборудование в течение 3-х недель с момента получения от Покупателя денежных средств в сумме, равной стоимости Оборудования, указанной в Приложении N 1.
4.2. Поставка Оборудования осуществляется в сроки, определенные в п. 4.1, со склада Поставщика, расположенного по адресу: _________________. Поставщик информирует Покупателя о готовности Оборудования к передаче способом, обеспечивающим доказательство отправки.
4.3. Поставщик обязуется передать, а Покупатель - принять Оборудование по указанному адресу в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления Поставщика, направленного способом, оговоренным в п. 4.2 настоящего Договора.
Передача Оборудования оформляется двусторонним Актом приемки-передачи с указанием стоимости передаваемого Оборудования, подписанным уполномоченными представителями сторон.
Обязанность Поставщика передать Оборудование Покупателю считается исполненной с момента подписания Акта приема-передачи Оборудования уполномоченными представителями сторон.
Риск случайной гибели или повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю c момента подписания Акта приема-передачи Оборудования уполномоченными представителями сторон.
4.4. Покупатель при приемке партии Оборудования проверяет количество и качество Оборудования и имеет право отказаться полностью или частично от приемки Оборудования в случае некомплектности, а также в случае наличия механических повреждений, что оформляется актом наличия дефектов. Оборудование, не принятое Покупателем на складе Поставщика по причине наличия дефектов должно быть заменено новым оборудованием за счет Поставщика не позднее чем через 40 дней с даты подписания акта наличия дефектов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего законодательства РФ.
5.2. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п. 4.1, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пеню в размере 0,08% от стоимости части Оборудования за каждый день просрочки, согласно п. 4.1, но не более 3% от стоимости части Оборудования.
5.3. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п. 4.3,. Поставщик имеет право взыскать с Покупателя пеню в размере 0,05% от стоимости части Оборудования за каждый день просрочки, но не более 3% от стоимости части Оборудования.
5.4. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п. 4.4, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пеню в размере 0,05% от стоимости части Оборудования за каждый день просрочки, но не более 3% от стоимости части Оборудования.
5.5. В случае неисполнения Поставщиком обязанностей по передаче Оборудования Покупателю, предусмотренных в п. 4.3, Поставщик обязуется вернуть Покупателю сумму, полученную согласно п. 3.1 за Оборудование, которое не было передано Покупателю в срок, а также уплатить Заказчику проценты, рассчитываемые в соответствии со ст. 395 ГК РФ, за весь период пользования денежными средствами.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
6.2. Действие Договора может быть продлено либо прекращено досрочно по взаимному согласию сторон, оформляемому в письменной форме.
6.3. Любая из сторон может отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае неисполнения другой стороной своих обязательств в течение более чем 25 календарных дней, письменно известив об этом другую сторону за 2 рабочих дня до этого.
6.4. Прекращение действия Договора не освобождает стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным, войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия сторон или существенные изменения в законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения Договора. Срок исполнения сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 14 дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами или торгово-промышленной палатой, расположенной по месту расположения стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.
7.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой стороны, согласно п. 7.2, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
7.4. Если подобное состояние невыполнения обязательств продлится более трех месяцев, то каждая сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив письменно об этом другую сторону за 14 дней до даты предполагаемого расторжения. В этом случае действие Договора прекращается с момента получения этого извещения другой стороной при условии оплаты причитающихся сумм за фактически поставленное Оборудование.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров.
8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров споры передаются на разрешение арбитражного суда по местонахождению ответчика.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, только если они подписаны уполномоченными представителями сторон.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, подписанные с учетом требований п.п. 9.1, и 9.2 являются неотъемлемой частью Договора.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. После вступления Договора в силу вся предыдущая переписка между сторонами теряет силу.
10.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, по одному для каждой из сторон, причем все подлинные экземпляры имеют равную юридическую силу.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Покупатель: __________________________________________________ ___________

Поставщик: __________________________________________________ ____________

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель: _______________/_____________/

М.П.

Поставщик: ________________/_____________/

М.П.
Malrow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 20:46   #4
Malrow
Super Moderator
 
Регистрация: 02.08.2006
Адрес: Москва
Сообщения: 10,745
Поблагодарили 2,135 раз(а)
Malrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 балловMalrow репутация больше 2500 баллов
По умолчанию

ДОГОВОР N ______
поставки оборудования

г. __________
"___"_______ ___ г.

_____________, именуем__ в дальнейшем "Продавец", в лице __________, действующ___ на основании ______, с одной стороны, и __________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице _______________, действующ__ на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "стороны" и по отдельности - "сторона", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю и ввести в эксплуатацию в соответствии с "Порядком ввода в эксплуатацию" (Приложение N 2 к настоящему Договору) оборудование, указанное в Спецификации (Приложение N 1 к настоящему Договору). Покупатель обязуется принять и оплатить указанное оборудование, а также обеспечить условия эксплуатации, указанные в Приложении N 4 к настоящему Договору. Также Продавец обязуется осуществлять гарантийное обслуживание данного оборудования в соответствии с Приложением N 3 к настоящему Договору.
Приложения NN 1, 2, 3, 4, 5 являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Стоимость поставляемого оборудования по настоящему Договору составляет __ (__________) рублей, в том числе НДС - ___ (_________) рублей.

2. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Качество оборудования должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
2.2. Гарантийный срок эксплуатации по производственным дефектам определяется в Спецификации (Приложение N 1).

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка оборудования осуществляется согласно Спецификации (Приложение N 1) со склада Продавца в г. _________.
3.2. Приемка оборудования производится на складе Покупателя, о чем составляется расходная накладная, подписываемая представителями сторон настоящего Договора.

4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цены на оборудование определяются в условных единицах.
4.2. Оплата по настоящему Договору производится в рублях поэтапно. Суммы, подлежащие оплата, и сроки приведены в следующем графике:
4.2.1. Первый платеж составляет ___% от итоговой суммы, что составляет __ (______) рублей, в том числе НДС - __ (_______) рублей, и осуществляется в течение трех банковских дней с даты подписания Договора.
4.2.2. Второй платеж составляет ___%, что составляет ___ (________) рублей, в том числе НДС - __ (_____) рублей, и осуществляется после прихода оборудования на склад Покупателя.
4.3. Покупатель обязуется в течение трех банковских дней с момента оплаты предоставить Продавцу копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. В случае нарушения сроков поставки оплаченного товара Продавцом Продавец обязуется уплатить пеню из расчета ____% от суммы не поставленного в срок товара за каждый день задержки, но не более ___% от общей суммы оплаченного товара. Пеня начисляется с даты получения Продавцом письменного уведомления от Покупателя Продавцу.
5.2. В случае нарушения сроков оплаты товара Покупателем Покупатель обязуется уплатить пеню из расчета ___% от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более ____% от общей суммы счета, выставленного на соответствующую партию товара. Пеня начисляется с даты направления Покупателем уведомления от Продавца Покупателю, которое является неотъемлемой частью Договора.
5.3. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6. ПРОЧЕЕ

6.1. Споры между сторонами настоящего Договора подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде г. ______ согласно законодательству РФ.
6.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут быть произведены только на основании письменного соглашения сторон, оформляемого отдельным протоколом.
6.3. Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7.1. Продавец: _______________________________________________
__________________________________________________ ________________

7.2. Покупатель: _____________________________________________
__________________________________________________ ________________

ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец: Покупатель:
___________/___________ ___________/____________

М.П. М.П.
Malrow вне форума   Ответить с цитированием
Этот пользователь сказал Спасибо Malrow за это полезное сообщение:
hanum (14.03.2007)
Ответ



Здесь присутствуют: 1 (пользователей - 0 , гостей - 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB-коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.

- Кодексы, законы РФ - портал "Где закон" - Архив - Вверх


Виртуальная бесплатная юридическая консультация на юридическом форуме Где Закон